PODER EJECUTIVO
Decreto 713/2024
DECTO-2024-713-APN-PTE - Apruébase Reglamentación del Título III - Ley Nº 27.742.
Ciudad de Buenos Aires, 09/08/2024
VISTO el Expediente N° EX-2024-82650668-APN-CGD#SGP, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017, los Decretos Nros. 1105 del 20 de octubre de 1989 y 966 del 16 de agosto de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que a través del CAPÍTULO I - Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales del TÍTULO III - Contratos y acuerdos transaccionales- de la Ley N° 27.742 se establecieron disposiciones relativas al instituto de fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales.
Que, en ese marco, por el artículo 63 de la citada ley se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL, previa intervención de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN y de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN conforme lo establezca la reglamentación, a disponer por razones de emergencia la renegociación o rescisión de los contratos de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados, en los casos en los que se verifiquen las condiciones allí previstas.
Que por el artículo 64 de dicha ley se establece que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraren físicamente ejecutados en un OCHENTA POR CIENTO (80 %) a la fecha de sanción de la mentada ley o aquellos contratos que cuenten con financiamiento internacional para su concreción.
Que a través del artículo 65 se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a celebrar acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales en toda controversia o reclamo administrativo, judicial y/o arbitral que se suscite entre un contratista y cualquier órgano o entidad de la Administración Pública Nacional, fundado en supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales estatales en los que existiere posibilidad cierta de reconocerse su procedencia.
Que, por su parte, mediante el CAPÍTULO II – Concesiones - del TÍTULO III - Contratos y acuerdos transaccionales de la aludida ley se realizaron modificaciones a la Ley N° 17.520 y sus modificatorias con el objetivo de favorecer el desarrollo de las infraestructuras de nuestro país.
Que, en suma, las referidas modificaciones tienen como propósito brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones que se requieren al igual que incentivar la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de infraestructuras públicas.
Que, en virtud de ello, deviene necesario proceder a la reglamentación de los referidos Capítulos con el fin de permitir su adecuada implementación.
Que, por otra parte, en atención a las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.742, resulta conveniente derogar el Régimen Nacional de Iniciativa Privada aprobado por el Decreto N° 966/05 y proceder al dictado de un nuevo régimen que resulte de aplicación a los diversos sistemas de contratación regidos por las Leyes Nros. 13.064, 17.520, 23.696 y 27.328.
Que, asimismo, corresponde derogar los artículos 57 y 58 del Anexo I del Decreto N° 1105/89 los que contienen disposiciones sobre concesiones, con motivo de uniformar, en un único cuerpo normativo, las disposiciones relativas a la materia.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Reglamentación de los artículos 63 al 65 del CAPÍTULO I del TÍTULO III de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742, que como ANEXO I (IF-2024-83854196-APN-SPEN) forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase la Reglamentación de los artículos 66 a 72, 74 y 75 del CAPÍTULO II del TÍTULO III de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742, que como ANEXO II (IF-2024-83608318-APN-SPEN) forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el Régimen de Iniciativa Privada que como ANEXO III (IF-2024-83608424-APN-SPEN) forma parte integrante del presente, el que alcanza entre otros, los sistemas de contratación regidos por las Leyes Nros. 13.064, 17.520, 23.696 y 27.328.
Tales disposiciones serán aplicables a las iniciativas privadas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Régimen.
ARTÍCULO 4°.- Deróganse los artículos 57 y 58 del Anexo I del Decreto N° 1105 del 20 de octubre de 1989 y el Decreto Nº 966 del 16 de agosto de 2005.
ARTÍCULO 5°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MILEI - Guillermo Francos - Federico Adolfo Sturzenegger - Luis Andres Caputo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)
ARTÍCULO 1°.- Ámbito de aplicación. La autorización conferida en el artículo 63 de la Ley N° 27.742 abarca a los contratos de obra pública; de concesión de obra pública, incluyendo la concesión de la administración, ampliación, reparación, mantenimiento, conservación, explotación y/o funcionamiento de infraestructuras; de construcción o provisión de bienes y servicios; así como sus contratos anexos y asociados, celebrados por los órganos y entidades que integran el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
Los contratos que cuentan con financiación de organismos internacionales de crédito, de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos Contratos de Préstamo y supletoriamente por la normativa nacional.
ARTÍCULO 2°.- Inicio del trámite. El procedimiento de renegociación o rescisión podrá iniciarse de oficio o a pedido del contratista.
Las correspondientes actuaciones administrativas tramitarán y se sustanciarán íntegramente en el ámbito de los respectivos Ministerios, Secretarías de la Presidencia de la Nación u organismos correspondientes.
La renegociación o rescisión del contrato será aprobada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL previa intervención de la máxima autoridad del ministerio u organismo competente en razón de la materia.
ARTÍCULO 3°.- Pautas. Dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Reglamentación, el Ministerio de Economía establecerá las pautas financieras o económicas que deberán considerarse para determinar la renegociación o la rescisión de los contratos alcanzados por el artículo 63 de la Ley N° 27.742.
ARTÍCULO 4°.- Renegociación. Dictadas las pautas a las que se hace referencia en el artículo 3°, la máxima autoridad del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación u organismo competente en razón de la materia podrá proceder a iniciar la renegociación de los contratos alcanzados por el artículo 63 de la Ley N° 27.742 cuya continuidad resulte financiera o económicamente conveniente para el interés público.
A dicho efecto, se deberá cumplir con las siguientes etapas:
ARTÍCULO 5°.- Si el procedimiento fuera impulsado a instancia del contratista, éste deberá presentar, al menos la siguiente documentación:
La información brindada por el contratista debe estar suscripta por su representante legal, debidamente acreditado, y deberá manifestar en carácter de declaración jurada la autenticidad de la misma.
La autoridad evaluará la procedencia de la solicitud y de la información presentada, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 4°.
ARTÍCULO 6°.- Contenido del acuerdo de renegociación. La renegociación de los contratos se sujetará, al menos, a las siguientes pautas:
ARTÍCULO 7°.- Aprobación del acuerdo de renegociación. La máxima autoridad del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación u organismo competente en razón de la materia, previa intervención de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro de la Nación, elevará un informe fundado con la propuesta de acuerdo de renegociación al PODER EJECUTIVO NACIONAL para su aprobación.
ARTÍCULO 8°.- Rescisión. Dictadas las pautas referidas en el artículo 3° podrá procederse a la rescisión por razones de emergencia, conforme lo previsto en el artículo 54 de la Ley N° 13.064, de los contratos alcanzados por el artículo 63 de la Ley N° 27.742.
A dicho efecto, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
ARTÍCULO 9°.- Aprobación y notificación del acto de recisión. La máxima autoridad del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación u organismo competente en razón de la materia, previa intervención de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro de la Nación, elevará un informe fundado con la propuesta de rescisión al PODER EJECUTIVO NACIONAL para su aprobación.
Notificado el acto administrativo, se llevarán a cabo las acciones pertinentes para la liquidación final del contrato.
ARTÍCULO 10.- Cumplimiento de las obligaciones. En ningún caso la sujeción al procedimiento de renegociación o rescisión autorizará a las partes a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones, salvo que así se disponga expresamente.
ARTÍCULO 11.- El acuerdo contemplado en el artículo 64 de la Ley N° 27.742 se sujetará, en lo que corresponda, a lo previsto en los artículos 3° y 4° de la presente Reglamentación.
ARTÍCULO 12.- Acuerdo transaccional. La iniciación del procedimiento para arribar a eventuales acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales previstos en el artículo 65 de la Ley N° 27.742 podrá ser de oficio o a petición de parte. En ningún caso, la mera petición o iniciación de oficio del procedimiento importará renuncia alguna de derechos.
Antes de someter un acuerdo transaccional a la aprobación del PODER EJECUTIVO NACIONAL se deberá contar con:
ARTÍCULO 13.- Condiciones mínimas. Las condiciones mínimas a las que se ajustarán las transacciones serán:
ARTÍCULO 14.- Partidas presupuestarias. Las partidas presupuestarias destinadas al pago del acuerdo transaccional deberán ser previstas en el proyecto de ley de presupuesto correspondiente al ejercicio inmediato siguiente a aquél en el cual se firme el acuerdo.
El Ministerio de Economía establecerá los criterios y lineamientos aplicables para el pago mediante títulos, bonos, letras u otro instrumento financiero similar.
ARTÍCULO 15.- Suspensión de plazos. Iniciado el procedimiento tendiente a la celebración de un acuerdo transaccional, el Poder Ejecutivo Nacional o la autoridad competente instruirá a través del servicio jurídico correspondiente, a sus apoderados o representantes para que, mientras dure su sustanciación, soliciten la suspensión de todos los plazos judiciales, arbitrales y administrativos, por un término no mayor a SEIS (6) meses, prorrogables por acuerdo de las partes.
ARTÍCULO 1°.- Concesiones de plazo fijo. En las concesiones a plazo fijo, en la determinación del plazo del contrato de concesión deberá considerarse el tiempo estimado que demandará la amortización del capital invertido por el concesionario, el pago de los servicios financieros, el recupero de los gastos de mantenimiento, conservación, administración y explotación de la obra o infraestructura y el beneficio del concesionario.
Podrá considerarse, asimismo, para la determinación del citado plazo o la posibilidad de su prórroga, el cumplimiento de parámetros económicos, físicos o de operación que apunten a lograr un nivel óptimo de aprovechamiento de la infraestructura.
ARTÍCULO 2°.- Concesiones de plazo variable. Cuando no sea posible establecer con el suficiente grado de aproximación el volumen de tránsito o de usuarios de las obras, infraestructuras o del servicio concesionado - según sea el objeto de la concesión- a criterio de los organismos técnicos del ente licitante, debidamente fundamentado, se podrán licitar concesiones de plazo variable.
El plazo dependerá de la demanda de las obras, infraestructuras o del servicio de que se trate, independientemente de la estimación y estudios de mercado efectuados para la licitación. La sobreestimación o subestimación se traducirán en un menor o mayor plazo de concesión respectivamente.
ARTÍCULO 3°.- Servicios públicos. Las concesiones o licencias de servicios públicos regulados por normas especiales se sujetarán a lo previsto en sus respectivos marcos regulatorios.
ARTÍCULO 4°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la Ley N° 17.520 será el Ministerio de Economía o el que en el futuro lo reemplace, el que dictará las normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Normativa aplicable. El procedimiento de licitación pública nacional o internacional se sujetará a lo dispuesto en la Ley N° 17.520, la presente Reglamentación y sus normas complementarias y/o aclaratorias que dicte la autoridad de aplicación y, por último, a las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones de la referida licitación.
ARTÍCULO 6°.- El procedimiento de licitación pública nacional o internacional resultará obligatorio y podrá ser:
Tendrá lugar cuando el alto grado de complejidad del objeto de la concesión, la extensión del plazo contractual, la estructuración del financiamiento u otras características especiales de la convocatoria lo justifiquen.
En el caso que el procedimiento de etapa múltiple contemple una instancia de precalificación, esa etapa concluirá con el dictado del acto administrativo de precalificación de oferentes.
ARTÍCULO 7°.- Licitaciones nacionales o internacionales. Según el carácter nacional o internacional de las licitaciones se podrá:
ARTÍCULO 8°.- Deberán realizarse mediante el dictado del acto administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias, como mínimo, las siguientes actuaciones:
ARTÍCULO 9°.- Observaciones previas. Cuando se estime conveniente, se podrá autorizar la apertura de una etapa previa a la convocatoria para recibir observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares.
La convocatoria debe efectuarse mediante la difusión en el sitio web oficial de la Autoridad de Aplicación y/o del área con competencia en la materia, con DIEZ (10) días corridos, como mínimo, de antelación a la fecha de finalización del plazo para formular observaciones. Durante todo ese plazo cualquier persona podrá realizar observaciones al proyecto de pliego.
Los criterios técnicos, económicos y jurídicos que surjan de las observaciones efectuadas por los interesados, en la medida en que se consideren pertinentes, podrán ser utilizados en el respectivo proyecto de pliego.
ARTÍCULO 10.- Los Pliegos. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares serán elaborados y aprobados previa intervención de la Autoridad de Aplicación, quien podrá solicitar la intervención de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro de la Nación.
La Oficina Nacional de Contrataciones podrá elaborar y aprobar un pliego único de bases y condiciones generales.
ARTÍCULO 11.- Los pliegos de la licitación deberán establecer, entre otras cuestiones:
ARTÍCULO 12.- Especificaciones Particulares y Técnicas. Las especificaciones particulares y técnicas de los Pliegos de bases y condiciones deberán ser elaboradas de manera tal que permitan el acceso al procedimiento de selección en condiciones de igualdad entre los oferentes, faciliten la concurrencia y permitan la competencia efectiva, ello a fin de evitar la creación de obstáculos injustificados, prescripciones técnicas discriminatorias o ventajas indebidas.
ARTÍCULO 13.- El modelo de contrato de concesión deberá formar parte de los pliegos de la licitación.
ARTÍCULO 14.- Costo de los Pliegos. La participación en una licitación no tendrá costo de acceso. En aquellos casos en que se entreguen copias de los Pliegos, sólo se podrá establecer el pago de una suma equivalente a su costo de reproducción, que será preestablecido en la convocatoria.
ARTÍCULO 15.- Publicidad de la Licitación. La convocatoria a licitación deberá ser publicada mediante avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina por el término mínimo de TRES (3) días.
La última publicación de la convocatoria deberá tener lugar con un mínimo de cuarenta y cinco (45) días corridos de antelación a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de las ofertas inclusive o para el retiro de los Pliegos, lo que ocurriera primero. En el caso de licitaciones de carácter internacional la última publicación del llamado deberá efectuarse con un mínimo de sesenta (60) días corridos de antelación a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de las ofertas inclusive, o para el retiro de los pliegos, lo que ocurriera primero.
A efectos de determinar el plazo de antelación deberá considerarse la complejidad de la licitación, en particular de los aspectos técnicos y de financiamiento que formen parte de la oferta, su carácter nacional o internacional, el grado de desarrollo de los estudios de base considerados para la preparación de los pliegos y demás requisitos que, por sus características, puedan tener una incidencia directa en el plazo necesario para una adecuada preparación de las ofertas posibilitando la concurrencia y competencia.
Asimismo, la convocatoria se difundirá en el sitio web de la Autoridad de Aplicación y/o del área con competencia en la materia, desde el día en que se inicie la publicación de los avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina.
En los casos de procedimientos de selección internacionales la convocatoria deberá también efectuarse mediante la publicación de UN (1) aviso en un sitio web internacional que permita a los posibles interesados extranjeros tomar adecuado conocimiento del procedimiento, por el término mínimo de TRES (3) días, con una anticipación igual al plazo de antelación establecido para la presentación de ofertas.
Se podrá, además, disponer la publicación de la convocatoria en medios de circulación o comunicación social en el país o en el extranjero cuando por sus características coadyuve a su difusión.
ARTÍCULO 16.- Circulares. Se podrán elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas.
Los Pliegos establecerán el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas, atendiendo al plazo de antelación establecido para la presentación de las ofertas. Asimismo, fijarán el plazo mínimo de anticipación para comunicar las circulares, el que no podrá ser inferior a DOS (2) días para el caso las aclaratorias y a CINCO (5) días para las modificatorias, a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.
Las circulares modificatorias deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original. Asimismo, deberán ser comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación. También dichas circulares modificatorias deberán incluirse como parte integrante del Pliego y difundirse en el sitio web de internet de la autoridad licitante o concedente.
Las circulares modificatorias por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo
de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.
ARTÍCULO 17.- Difusión. La Autoridad de Aplicación y/o el área con competencia en la materia deberán difundir en el sitio web de su jurisdicción:
ARTÍCULO 18.- Apertura de las ofertas. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios designados de la jurisdicción o entidad licitante y de los oferentes y todos aquellos que quisieran presenciarlo. Cuando la importancia de la contratación así lo justifique, se podrá requerir la presencia de un escribano de la Escribanía General de Gobierno de la Nación.
A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras. Ninguna oferta presentada en término será desestimada en el acto de apertura.
Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil inmediato siguiente y a la misma hora.
ARTÍCULO 19.- Efectos de la Presentación de la oferta. La presentación de la oferta implicará que el oferente tiene pleno conocimiento y acepta las normas y cláusulas que rijan la licitación, no resultando exigible la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.
ARTÍCULO 20.- Prohibición de modificar la oferta. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla. Una vez presentada, sólo serán admisibles las subsanaciones de errores o defectos no esenciales.
ARTÍCULO 21.- Plazo de Mantenimiento de la oferta. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el plazo establecido en los Pliegos, el que deberá fijarse en días corridos.
Dicho plazo se renovará en forma automática por el plazo de TREINTA (30) días corridos, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.
ARTÍCULO 22.- Cotizaciones. La moneda de cotización de la oferta deberá fijarse en el respectivo Pliego. En aquellos casos en los que los Pliegos admitan diferentes monedas de cotización, la comparación de las ofertas deberá efectuarse teniendo en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día hábil inmediatamente anterior al día de presentación de las ofertas.
ARTÍCULO 23.- Comisiones Evaluadoras. Las comisiones evaluadoras de las ofertas estarán integradas por un mínimo TRES (3) miembros titulares e igual número de miembros suplentes. Éstas podrán requerir la intervención de peritos técnicos o solicitar informes a instituciones públicas o privadas cuando la complejidad del objeto o procedimiento requiera de conocimientos específicos.
ARTÍCULO 24.- Adjudicación. La adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada la más conveniente para el interés público de conformidad con los criterios establecidos en los Pliegos.
A tal efecto, se considerarán, entre otros, los siguientes factores:
ARTÍCULO 25.-El acto administrativo de adjudicación deberá ser notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos -Decreto N° 1759/72-- T.O. 2017.
Se podrá dejar sin efecto el procedimiento de selección en cualquier momento anterior a la adjudicación, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
ARTÍCULO 26.- Disponibilidad presupuestaria. En forma previa al llamado a licitación y a la adjudicación, en el caso que se contemple la obligación de pago de aportes o subsidios a ser realizados con fondos presupuestarios, se deberá acreditar la existencia de disponibilidad presupuestaria.
ARTÍCULO 27.- Firma del contrato de concesión. El acuerdo de voluntades se perfeccionará con la firma del contrato de concesión, la que se llevará a cabo dentro del plazo establecido en el pliego.
ARTÍCULO 28.- Iniciativas privadas. A las iniciativas privadas contempladas en el artículo 4° de la Ley N° 17.520, les resultarán de aplicación las disposiciones previstas en el Régimen de Iniciativa Privada.
ARTÍCULO 29.- La documentación licitatoria y contractual en virtud de la cual se adjudiquen las concesiones de obras e infraestructuras públicas o de servicios públicos deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
ARTÍCULO 30.- Las modificaciones unilaterales del contrato de concesión dispuestas por el concedente referidas a la ejecución del proyecto, deberán ser compensadas al concesionario de modo tal de mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias.
El cálculo de las compensaciones y las medidas compensatorias adoptadas para restablecer dicho equilibrio, deberán siempre efectuarse de manera tal de obtener que el valor presente neto de las variaciones sea igual a CERO (0), considerando la tasa de descuento aplicable al contrato de concesión, y/o la neutralidad del efecto económico que las variaciones y las correspondientes medidas compensatorias puedan tener en la tasa interna de retorno previstos en la oferta, ello conforme con lo previsto en la oferta y en el contrato de concesión y con las posibilidades y condiciones de financiamiento en oportunidad de disponerse la modificación unilateral del contrato de concesión.
ARTÍCULO 31.- La extinción unilateral del contrato de concesión por razones de interés público deberá ser declarada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, debiéndose garantizar el derecho a ser oído del concesionario. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 7° ter de la Ley N° 17.520, deberá darse intervención al Ministerio de Economía a efectos de que informe el impacto económico de la medida en el ejercicio presupuestario pertinente y la existencia de crédito legal para atender el pago de la compensación económica dentro del plazo establecido para ello de conformidad con lo previsto en el inciso d) del artículo 7° ter de la Ley N° 17.520.
Los Pliegos de la licitación deberán establecer la metodología de cálculo, a través de fórmulas u otros mecanismos reglados que permitan determinar y cuantificar fehacientemente las inversiones realizadas por el concesionario no amortizadas, a efectos de definir el monto de la reparación del concesionario en los casos de extinción anticipada del contrato de concesión. Deberá asimismo establecerse la metodología de cálculo para cuantificar el lucro cesante en los supuestos de extinción anticipada del contrato de concesión dispuestos unilateralmente por el concedente por causas no imputables al concesionario.
ARTÍCULO 32.- El perfeccionamiento de la cesión del contrato de concesión se encuentra subordinado a la previa y expresa autorización del concedente. No corresponderá tener por configurado con sentido positivo al silencio de la administración para este caso.
La cesión del contrato de concesión en violación a la exigencia de autorización previa y expresa por parte del concedente, será considerada causal de rescisión del contrato con culpa del concesionario.
ARTÍCULO 33.- Renegociación. En los supuestos de ruptura de la ecuación económico financiera del contrato, se podrá proceder a su renegociación con el fin de alcanzar su recomposición. A dicho efecto, podrá comprender:
ARTÍCULO 34.- La renegociación podrá iniciarse de oficio o a pedido del concesionario. A tal efecto, deberá cursarse la debida notificación de la solicitud de renegociación contractual.
Se deberá acreditar, mediante informes técnicos, la conveniencia para el interés público de las condiciones de la renegociación y realizarse el debido análisis jurídico, económico y financiero de la ejecución del contrato a ser renegociado.
La renegociación del contrato de concesión deberá realizarse dentro de los DOCE (12) meses de acaecida la causal determinante del desequilibrio de su ecuación económico-financiera. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes.
En caso de extinción por mutuo acuerdo, deberá realizarse la liquidación de créditos y débitos dentro del plazo de CUATRO (4) meses desde la fecha de suscripción del convenio de extinción.
La forma de pago del crédito resultante a favor de alguna de las partes se establecerá en el convenio de extinción.
ARTÍCULO 35.- Paneles técnicos. Los pliegos de la licitación o el modelo de contrato de concesión contemplarán la constitución de paneles técnicos de conformidad con lo previsto por el artículo 12 de la Ley N° 17.520.
El Panel Técnico, deberá sujetarse a los siguientes requisitos mínimos:
Los actos administrativos no consentidos podrán ser impugnados por el concesionario de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).
Se podrá impugnar un acto anterior a través de la impugnación de otro posterior siempre que estos compartan los elementos relevantes para la impugnación y que los efectos del acto anterior no exijan su inmediato cuestionamiento. Esta norma procedimental es aplicable hasta la extinción del contrato, conforme con lo establecido en el inciso e) del artículo 23 de la Ley N° 19.549.
El sometimiento de la controversia al Panel Técnico importará el desistimiento de los reclamos o impugnaciones que se hubieran formulado, sin que ello implique reconocimiento alguno o pérdida de derechos para el concesionario.
ARTÍCULO 36.- Funcionamiento del Panel Técnico. El funcionamiento del Panel Técnico se sujetará a lo siguiente:
Los Pliegos de la licitación regularán los aspectos no previstos en el presente artículo.
ARTÍCULO 37.- Tribunal Arbitral. Los pliegos de la licitación podrán establecer la conformación de un Tribunal Arbitral administrado por un organismo con reconocida solvencia en la materia, ya sea de carácter nacional o internacional o, en su defecto, la constitución de un Tribunal Arbitral “ad hoc”.
Los pliegos determinarán el procedimiento y las reglas aplicables para el funcionamiento del Tribunal Arbitral “ad hoc”.
ARTICULO 1°.- Ámbito de aplicación. El presente Régimen de Iniciativa Privada será de aplicación a las diversas contrataciones enmarcadas en los sistemas de contratación regidos por las Leyes Nros. 13.064, 17.520, 23.696 y 27.328 y sus respectivas.
Toda propuesta presentada por un particular cuyo objeto sea regulado por la normativa enunciada en el párrafo precedente, queda sujeta a éste Régimen.
ARTÍCULO 2°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de aplicación del presente Régimen será el Ministerio de Economía o el que en el futuro lo reemplace, el que dictará las normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación del presente Régimen.
ARTÍCULO 3°.- Presentación de las Iniciativas Privadas. Las Iniciativas Privadas podrán presentarse:
Las Iniciativas Privadas serán presentadas ante el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente en razón de la materia, la que deberá proceder a su registración en la Base de Iniciativas Privadas creada al efecto. La Autoridad de Aplicación administrará la citada base, la que será de acceso público y gratuito por medios digitales.
ARTÍCULO 4°.- Formulación del proyecto. La presentación de proyectos deberá contener, como mínimo, los siguientes requisitos:
El Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente en razón de la materia podrá dispensar el cumplimiento total o parcial del monto de la garantía cuando el promotor acredite, fehacientemente, haber destinado un monto equivalente al de la garantía exigida para la elaboración y presentación de la Iniciativa Privada.
ARTÍCULO 5 °.- Etapa de Evaluación de la Iniciativa Privada. El Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente en razón de la materia podrá requerir información o documentación adicional en cualquier instancia del procedimiento que no suponga una desagregación a nivel de estudios de factibilidad ni se corresponda con la formulación de un proyecto definitivo.
En el plazo de SESENTA (60) días, prorrogable por otros SESENTA (60) días si la complejidad del proyecto lo exigiese, elaborará un informe circunstanciado no vinculante sobre el interés público y la elegibilidad de la propuesta, el que contemplará su viabilidad técnica, económica y financiera.
A los efectos de su elaboración, podrá solicitar la asistencia de las jurisdicciones y/u organismos que considere necesarios.
ARTÍCULO 6°.- Declaración de interés público. Si el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente en razón de la materia considera que el proyecto es susceptible de ser declarado de interés público, eleva el informe no vinculante mencionado en el artículo 5° recomendando tal declaración al PODER EJECUTIVO NACIONAL quien decidirá otorgarle tal calificación o no dentro del plazo de NOVENTA (90) días, prorrogable por otros NOVENTA (90) días si la complejidad del proyecto lo exigiese.
ARTÍCULO 7°.- Desestimación de las iniciativas. Las Iniciativas Privadas presentadas por convocatoria podrán ser desestimadas previo a la etapa de evaluación si no cumplieran con los requisitos mínimos exigidos.
Las Iniciativas Privadas presentadas sin convocatoria podrán ser desestimadas previo a la Etapa de Evaluación si el proyecto de manera manifiesta carece de interés o no cumple con los requisitos mínimos exigidos.
La desestimación será resuelta por el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente en razón de la materia y notificada al proponente.
El promotor de la iniciativa no tendrá derecho a percibir ningún tipo de compensación por gastos, honorarios u otros conceptos, en caso de desestimarse la Iniciativa Privada, cualquiera fuera la causa de la desestimación.
ARTÍCULO 8°.- Cesión del Proyecto. El promotor de la Iniciativa Privada podrá, siempre que la iniciativa hubiera sido declarada de interés público, en cualquier momento previo al llamado a licitación, ceder los derechos y obligaciones emanados de la Iniciativa Privada, a cualquier persona humana o jurídica, nacional o extranjera, que no esté impedida de contratar con el Estado Nacional y acreditare, como mínimo, similares requisitos a los del promotor de la Iniciativa Privada a tenor de lo previsto en el artículo 4°.
La cesión deberá ser integral y producirá efectos jurídicos sólo cuando el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del Organismo competente en razón de la materia la apruebe, debiéndose anotar en la Base de Iniciativas Privadas.
ARTÍCULO 9°.- Llamado a Licitación. Dentro del plazo de SESENTA (60) días de efectuada la declaración de interés público de la Iniciativa Privada, el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente en razón de la materia deberá convocar a licitación pública.
Las especificaciones particulares y técnicas del llamado a licitación se corresponderán con los criterios técnicos, económicos, financieros y jurídicos de la iniciativa declarada de interés público.
ARTÍCULO 10.- Procedimiento de selección. El procedimiento de licitación pública se regirá por las disposiciones de las Leyes Nros. 13.064, 17.520, 23.696 y 27.328 y sus modificatorias, reglamentarias y complementarias, según corresponda.
ARTÍCULO 11.- Oferta del promotor. El promotor de la Iniciativa Privada podrá integrar sólo UN (1) consorcio postulante. Este requisito deberá especificarse en los pliegos de la licitación y su incumplimiento será causal de la inadmisibilidad de las ofertas presentadas por todos consorcios integrados por el promotor.
ARTÍCULO 12.- Ofertas equivalentes. Cuando las ofertas presentadas fueran de conveniencia equivalente, será preferida la del promotor de la Iniciativa Privada.
Se entenderá que existe equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la oferta del promotor de la Iniciativa Privada y la mejor oferta según el orden de prelación establecido por la Comisión Evaluadora no supere el DIEZ POR CIENTO (10%).
La oferta del promotor de la Iniciativa privada no podrá contemplar un monto de inversión que supere en más de un VEINTE POR CIENTO (20%) el que hubiera estimado al momento de presentar la Iniciativa, actualizado por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, bajo pena de perder los derechos conferidos como promotor de la misma.
ARTÍCULO 13.- Mejora de ofertas. Si la diferencia entre la oferta mejor calificada y la del promotor de la Iniciativa Privada fuese de entre un DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR CIENTO (15%), ambos oferentes serán invitados a mejorar sus ofertas, en forma simultánea y en sobre cerrado, no siendo de aplicación en este extremo la fórmula de equivalencia de ofertas del artículo 12 de este Régimen.
ARTÍCULO 14.- Honorarios del Promotor de la Iniciativa Privada. En el supuesto de que el promotor de la Iniciativa Privada declarada de interés público no resultare adjudicatario, tendrá derecho a percibir, de quien resultare adjudicatario, en concepto de honorarios y gastos reembolsables, un UNO POR CIENTO (1%) del monto de la oferta adjudicada. Excepcionalmente, la autoridad licitante, previo al llamado a licitación pública, podrá incrementarlo hasta un máximo del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta adjudicada, en función de las características del proyecto y de los trabajos llevados a cabo por el promotor.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL en ningún caso estará obligado a reembolsar honorarios o gastos de ninguna especie al promotor de la Iniciativa Privada por su calidad de tal. Sin perjuicio de ello, para el caso que la iniciativa sea declarada de interés público, pero no se efectuara el llamado a licitación en un plazo de hasta DOCE (12) meses, deberá reembolsarle al iniciador el UNO POR CIENTO (1%) del monto presentado como gastos de capital.
ARTÍCULO 15.- Derechos del Promotor de la Iniciativa Privada por la autoría del proyecto. Los derechos del promotor de la Iniciativa Privada por la autoría del proyecto tendrán una vigencia de DOS (2) años, computados a partir de su presentación, aún en el caso de no ser declarada de interés público.
Si fuese declarada de interés público y luego el procedimiento de selección fuese declarado desierto, fracasado por no presentarse ofertas admisibles o convenientes, o el llamado fuera dejado sin efecto, cualquiera fuera la causa, el promotor de la Iniciativa Privada conservará los derechos previstos en el presente régimen por el plazo máximo de DOS (2) años a partir del primer llamado, siempre que el nuevo llamado se realice utilizando los mismos estudios y el mismo proyecto.
Decreto 713/2024
DECTO-2024-713-APN-PTE - Apruébase Reglamentación del Título III - Ley Nº 27.742.
Ciudad de Buenos Aires, 09/08/2024
VISTO el Expediente N° EX-2024-82650668-APN-CGD#SGP, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017, los Decretos Nros. 1105 del 20 de octubre de 1989 y 966 del 16 de agosto de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que a través del CAPÍTULO I - Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales del TÍTULO III - Contratos y acuerdos transaccionales- de la Ley N° 27.742 se establecieron disposiciones relativas al instituto de fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales.
Que, en ese marco, por el artículo 63 de la citada ley se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL, previa intervención de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN y de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN conforme lo establezca la reglamentación, a disponer por razones de emergencia la renegociación o rescisión de los contratos de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados, en los casos en los que se verifiquen las condiciones allí previstas.
Que por el artículo 64 de dicha ley se establece que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraren físicamente ejecutados en un OCHENTA POR CIENTO (80 %) a la fecha de sanción de la mentada ley o aquellos contratos que cuenten con financiamiento internacional para su concreción.
Que a través del artículo 65 se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a celebrar acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales en toda controversia o reclamo administrativo, judicial y/o arbitral que se suscite entre un contratista y cualquier órgano o entidad de la Administración Pública Nacional, fundado en supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales estatales en los que existiere posibilidad cierta de reconocerse su procedencia.
Que, por su parte, mediante el CAPÍTULO II – Concesiones - del TÍTULO III - Contratos y acuerdos transaccionales de la aludida ley se realizaron modificaciones a la Ley N° 17.520 y sus modificatorias con el objetivo de favorecer el desarrollo de las infraestructuras de nuestro país.
Que, en suma, las referidas modificaciones tienen como propósito brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones que se requieren al igual que incentivar la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de infraestructuras públicas.
Que, en virtud de ello, deviene necesario proceder a la reglamentación de los referidos Capítulos con el fin de permitir su adecuada implementación.
Que, por otra parte, en atención a las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.742, resulta conveniente derogar el Régimen Nacional de Iniciativa Privada aprobado por el Decreto N° 966/05 y proceder al dictado de un nuevo régimen que resulte de aplicación a los diversos sistemas de contratación regidos por las Leyes Nros. 13.064, 17.520, 23.696 y 27.328.
Que, asimismo, corresponde derogar los artículos 57 y 58 del Anexo I del Decreto N° 1105/89 los que contienen disposiciones sobre concesiones, con motivo de uniformar, en un único cuerpo normativo, las disposiciones relativas a la materia.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Reglamentación de los artículos 63 al 65 del CAPÍTULO I del TÍTULO III de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742, que como ANEXO I (IF-2024-83854196-APN-SPEN) forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase la Reglamentación de los artículos 66 a 72, 74 y 75 del CAPÍTULO II del TÍTULO III de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742, que como ANEXO II (IF-2024-83608318-APN-SPEN) forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el Régimen de Iniciativa Privada que como ANEXO III (IF-2024-83608424-APN-SPEN) forma parte integrante del presente, el que alcanza entre otros, los sistemas de contratación regidos por las Leyes Nros. 13.064, 17.520, 23.696 y 27.328.
Tales disposiciones serán aplicables a las iniciativas privadas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Régimen.
ARTÍCULO 4°.- Deróganse los artículos 57 y 58 del Anexo I del Decreto N° 1105 del 20 de octubre de 1989 y el Decreto Nº 966 del 16 de agosto de 2005.
ARTÍCULO 5°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MILEI - Guillermo Francos - Federico Adolfo Sturzenegger - Luis Andres Caputo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 12/08/2024 N° 52675/24 v. 12/08/2024
(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)
ANEXO I
REGLAMENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 63 AL 65 DEL CAPITULO I DEL TITULO III DE LA LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS N° 27.742
REGLAMENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 63 AL 65 DEL CAPITULO I DEL TITULO III DE LA LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS N° 27.742
ARTÍCULO 1°.- Ámbito de aplicación. La autorización conferida en el artículo 63 de la Ley N° 27.742 abarca a los contratos de obra pública; de concesión de obra pública, incluyendo la concesión de la administración, ampliación, reparación, mantenimiento, conservación, explotación y/o funcionamiento de infraestructuras; de construcción o provisión de bienes y servicios; así como sus contratos anexos y asociados, celebrados por los órganos y entidades que integran el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
Los contratos que cuentan con financiación de organismos internacionales de crédito, de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos Contratos de Préstamo y supletoriamente por la normativa nacional.
ARTÍCULO 2°.- Inicio del trámite. El procedimiento de renegociación o rescisión podrá iniciarse de oficio o a pedido del contratista.
Las correspondientes actuaciones administrativas tramitarán y se sustanciarán íntegramente en el ámbito de los respectivos Ministerios, Secretarías de la Presidencia de la Nación u organismos correspondientes.
La renegociación o rescisión del contrato será aprobada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL previa intervención de la máxima autoridad del ministerio u organismo competente en razón de la materia.
ARTÍCULO 3°.- Pautas. Dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Reglamentación, el Ministerio de Economía establecerá las pautas financieras o económicas que deberán considerarse para determinar la renegociación o la rescisión de los contratos alcanzados por el artículo 63 de la Ley N° 27.742.
ARTÍCULO 4°.- Renegociación. Dictadas las pautas a las que se hace referencia en el artículo 3°, la máxima autoridad del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación u organismo competente en razón de la materia podrá proceder a iniciar la renegociación de los contratos alcanzados por el artículo 63 de la Ley N° 27.742 cuya continuidad resulte financiera o económicamente conveniente para el interés público.
A dicho efecto, se deberá cumplir con las siguientes etapas:
a. Notificación de la autoridad contratante al contratista manifestando la voluntad de renegociar el contrato.
b. Acreditación, mediante informes técnicos de las áreas intervinientes, de la conveniencia financiera o económica para el interés público.
c. Análisis jurídico de la ejecución del contrato a ser renegociado.
d. Elaboración, por la máxima autoridad del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación u organismo competente en razón de la materia, del informe al que se hace referencia en el tercer párrafo del artículo 63 de la Ley N° 27.742, el que deberá contemplar los aspectos relevantes contenidos en los informes previstos en los incisos b) y c), a fin de acreditar el cumplimiento de los estándares de transparencia vigentes en la materia.
e. Brindar acceso al contratista a los informes antes referidos.
f. Proyecto de acuerdo de renegociación.
g. Intervención de la Sindicatura General de la Nación.
h. Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación.
b. Acreditación, mediante informes técnicos de las áreas intervinientes, de la conveniencia financiera o económica para el interés público.
c. Análisis jurídico de la ejecución del contrato a ser renegociado.
d. Elaboración, por la máxima autoridad del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación u organismo competente en razón de la materia, del informe al que se hace referencia en el tercer párrafo del artículo 63 de la Ley N° 27.742, el que deberá contemplar los aspectos relevantes contenidos en los informes previstos en los incisos b) y c), a fin de acreditar el cumplimiento de los estándares de transparencia vigentes en la materia.
e. Brindar acceso al contratista a los informes antes referidos.
f. Proyecto de acuerdo de renegociación.
g. Intervención de la Sindicatura General de la Nación.
h. Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación.
ARTÍCULO 5°.- Si el procedimiento fuera impulsado a instancia del contratista, éste deberá presentar, al menos la siguiente documentación:
a) La descripción precisa de la emergencia y su nexo causal directo con la afectación en la ejecución del contrato.
b) La descripción de la variación perjudicial de la situación económico-financiera, que incluya el flujo de fondos, balance general y estado de resultados.
c) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere.
d) Un detalle del grado de avance y cumplimiento del contrato hasta la fecha de presentación de la solicitud.
e) Propuestas para la superación de la emergencia.
b) La descripción de la variación perjudicial de la situación económico-financiera, que incluya el flujo de fondos, balance general y estado de resultados.
c) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere.
d) Un detalle del grado de avance y cumplimiento del contrato hasta la fecha de presentación de la solicitud.
e) Propuestas para la superación de la emergencia.
La información brindada por el contratista debe estar suscripta por su representante legal, debidamente acreditado, y deberá manifestar en carácter de declaración jurada la autenticidad de la misma.
La autoridad evaluará la procedencia de la solicitud y de la información presentada, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 4°.
ARTÍCULO 6°.- Contenido del acuerdo de renegociación. La renegociación de los contratos se sujetará, al menos, a las siguientes pautas:
a. El contratista deberá renunciar al daño emergente, al lucro cesante, a los gastos improductivos y a los eventuales perjuicios económicos de naturaleza similar, derivados de la disminución del ritmo de ejecución, suspensión o paralización de los trabajos o prestaciones con causa en la situación de emergencia, según corresponda en virtud de la naturaleza contractual.
b. No se liquidarán a favor del contratista sumas en concepto de indemnización o de beneficios dejados de percibir por las obras, bienes o servicios suprimidos en virtud de la modificación de común acuerdo del contrato.
c. El acuerdo de renegociación deberá establecer el plazo y la forma de pago de las sumas adeudadas al contratista, en caso de corresponder. Tales sumas deberán reflejar el valor actual de la obra, bien o prestación a la fecha de celebración del acuerdo.
d. En los contratos sujetos a regímenes de redeterminación de precios, el valor actual será el resultante de la redeterminación de los precios aplicable hasta la fecha de celebración del acuerdo. En caso de demora en el pago de tales sumas de conformidad con lo acordado por las partes, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses por mora previstos en la regulación aplicable al tipo de contrato o a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
e. Los derechos y las obligaciones de las partes emergentes del acuerdo de renegociación deberán garantizar el equilibrio de la ecuación económico-financiera del contrato.
f. La propuesta y aprobación de la adecuación de los plazos de ejecución del contrato y/o el nuevo plan de trabajo.
g. El contratista deberá incluir su expresa renuncia o desistimiento a todo reclamo o acción administrativa, arbitral o judicial, entablada o a entablarse y al derecho en el que aquéllas se funden o puedan fundarse, respecto de las cuestiones resueltas en el acuerdo de renegociación.
b. No se liquidarán a favor del contratista sumas en concepto de indemnización o de beneficios dejados de percibir por las obras, bienes o servicios suprimidos en virtud de la modificación de común acuerdo del contrato.
c. El acuerdo de renegociación deberá establecer el plazo y la forma de pago de las sumas adeudadas al contratista, en caso de corresponder. Tales sumas deberán reflejar el valor actual de la obra, bien o prestación a la fecha de celebración del acuerdo.
d. En los contratos sujetos a regímenes de redeterminación de precios, el valor actual será el resultante de la redeterminación de los precios aplicable hasta la fecha de celebración del acuerdo. En caso de demora en el pago de tales sumas de conformidad con lo acordado por las partes, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses por mora previstos en la regulación aplicable al tipo de contrato o a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
e. Los derechos y las obligaciones de las partes emergentes del acuerdo de renegociación deberán garantizar el equilibrio de la ecuación económico-financiera del contrato.
f. La propuesta y aprobación de la adecuación de los plazos de ejecución del contrato y/o el nuevo plan de trabajo.
g. El contratista deberá incluir su expresa renuncia o desistimiento a todo reclamo o acción administrativa, arbitral o judicial, entablada o a entablarse y al derecho en el que aquéllas se funden o puedan fundarse, respecto de las cuestiones resueltas en el acuerdo de renegociación.
ARTÍCULO 7°.- Aprobación del acuerdo de renegociación. La máxima autoridad del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación u organismo competente en razón de la materia, previa intervención de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro de la Nación, elevará un informe fundado con la propuesta de acuerdo de renegociación al PODER EJECUTIVO NACIONAL para su aprobación.
ARTÍCULO 8°.- Rescisión. Dictadas las pautas referidas en el artículo 3° podrá procederse a la rescisión por razones de emergencia, conforme lo previsto en el artículo 54 de la Ley N° 13.064, de los contratos alcanzados por el artículo 63 de la Ley N° 27.742.
A dicho efecto, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
a) Acreditación, mediante informes técnicos, de la conveniencia para el interés público de no continuar con el contrato.
b) Análisis jurídico de la ejecución del contrato a ser rescindido.
c) Elaboración, por la máxima autoridad del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación u organismo competente en razón de la materia, del informe al que se hace referencia en el tercer párrafo del artículo 63 de la Ley N° 27.742, el que deberá contemplar los aspectos relevantes contenidos en los informes previstos en los incisos a) y b), a fin de acreditar el cumplimiento de los estándares de transparencia vigentes en la materia.
d) Traslado al contratista de los informes antes referidos, por el plazo de DIEZ (10) días.
e) Proyecto de acto de rescisión.
f) Intervención de la Sindicatura General de la Nación.
g) Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación.
b) Análisis jurídico de la ejecución del contrato a ser rescindido.
c) Elaboración, por la máxima autoridad del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación u organismo competente en razón de la materia, del informe al que se hace referencia en el tercer párrafo del artículo 63 de la Ley N° 27.742, el que deberá contemplar los aspectos relevantes contenidos en los informes previstos en los incisos a) y b), a fin de acreditar el cumplimiento de los estándares de transparencia vigentes en la materia.
d) Traslado al contratista de los informes antes referidos, por el plazo de DIEZ (10) días.
e) Proyecto de acto de rescisión.
f) Intervención de la Sindicatura General de la Nación.
g) Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación.
ARTÍCULO 9°.- Aprobación y notificación del acto de recisión. La máxima autoridad del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación u organismo competente en razón de la materia, previa intervención de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro de la Nación, elevará un informe fundado con la propuesta de rescisión al PODER EJECUTIVO NACIONAL para su aprobación.
Notificado el acto administrativo, se llevarán a cabo las acciones pertinentes para la liquidación final del contrato.
ARTÍCULO 10.- Cumplimiento de las obligaciones. En ningún caso la sujeción al procedimiento de renegociación o rescisión autorizará a las partes a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones, salvo que así se disponga expresamente.
ARTÍCULO 11.- El acuerdo contemplado en el artículo 64 de la Ley N° 27.742 se sujetará, en lo que corresponda, a lo previsto en los artículos 3° y 4° de la presente Reglamentación.
ARTÍCULO 12.- Acuerdo transaccional. La iniciación del procedimiento para arribar a eventuales acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales previstos en el artículo 65 de la Ley N° 27.742 podrá ser de oficio o a petición de parte. En ningún caso, la mera petición o iniciación de oficio del procedimiento importará renuncia alguna de derechos.
Antes de someter un acuerdo transaccional a la aprobación del PODER EJECUTIVO NACIONAL se deberá contar con:
a. Un informe del titular del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación, la máxima autoridad del organismo correspondiente o del directorio de la persona jurídica, que fundamente la conveniencia para los intereses de Estado Nacional de los términos del acuerdo transaccional. Este informe deberá contener los aspectos jurídicos implicados y las ventajas económicas de arribar al acuerdo.
b. El dictamen del servicio jurídico permanente o área legal competente respecto del cumplimiento de los recaudos establecidos por el artículo 65 de la Ley N° 27.742 y de sus normas reglamentarias y de aplicación. Asimismo, deberá expedirse acerca del cumplimiento de los requisitos de validez del acuerdo transaccional previstos por los artículos 1644, 1645, y 1647 del Código Civil y Comercial de la Nación y respecto de la inexistencia de una controversia resuelta por laudo arbitral o sentencias firmes referidas al objeto del acuerdo transaccional. Sin perjuicio de ello, el acuerdo podrá alcanzar al modo de cumplimiento del laudo o sentencia.
c. La liquidación practicada con la conformidad de los funcionarios competentes para ello.
d. La conformidad expresa del contratista.
e. El dictamen favorable previo de la Sindicatura General de la Nación.
f. El dictamen favorable previo de la Procuración del Tesoro de la Nación que deberá expedirse, como mínimo, respecto del cumplimiento de los recaudos establecidos por el artículo 65 de la Ley N° 27.742, por la presente reglamentación y por toda otra norma aplicable al caso. En el caso que el objeto del acuerdo transaccional pudiera estar vinculado directa o indirectamente con arbitrajes internacionales en materia de protección de inversiones extranjeras, deberá darse necesaria y previa intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación.
b. El dictamen del servicio jurídico permanente o área legal competente respecto del cumplimiento de los recaudos establecidos por el artículo 65 de la Ley N° 27.742 y de sus normas reglamentarias y de aplicación. Asimismo, deberá expedirse acerca del cumplimiento de los requisitos de validez del acuerdo transaccional previstos por los artículos 1644, 1645, y 1647 del Código Civil y Comercial de la Nación y respecto de la inexistencia de una controversia resuelta por laudo arbitral o sentencias firmes referidas al objeto del acuerdo transaccional. Sin perjuicio de ello, el acuerdo podrá alcanzar al modo de cumplimiento del laudo o sentencia.
c. La liquidación practicada con la conformidad de los funcionarios competentes para ello.
d. La conformidad expresa del contratista.
e. El dictamen favorable previo de la Sindicatura General de la Nación.
f. El dictamen favorable previo de la Procuración del Tesoro de la Nación que deberá expedirse, como mínimo, respecto del cumplimiento de los recaudos establecidos por el artículo 65 de la Ley N° 27.742, por la presente reglamentación y por toda otra norma aplicable al caso. En el caso que el objeto del acuerdo transaccional pudiera estar vinculado directa o indirectamente con arbitrajes internacionales en materia de protección de inversiones extranjeras, deberá darse necesaria y previa intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación.
ARTÍCULO 13.- Condiciones mínimas. Las condiciones mínimas a las que se ajustarán las transacciones serán:
a. Quita no menor al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto de la acreencia en favor del Estado Nacional sobre la que verse la controversia.
b. Previsión de afrontar costas por su orden, siendo las comunes divididas en partes iguales.
c. Renuncia y/o desistimiento de las partes y/o de sus accionistas, a cualquier reclamo o acción administrativa, arbitral o judicial, entablada o a entablarse respecto del objeto contenido en la transacción celebrada.
b. Previsión de afrontar costas por su orden, siendo las comunes divididas en partes iguales.
c. Renuncia y/o desistimiento de las partes y/o de sus accionistas, a cualquier reclamo o acción administrativa, arbitral o judicial, entablada o a entablarse respecto del objeto contenido en la transacción celebrada.
ARTÍCULO 14.- Partidas presupuestarias. Las partidas presupuestarias destinadas al pago del acuerdo transaccional deberán ser previstas en el proyecto de ley de presupuesto correspondiente al ejercicio inmediato siguiente a aquél en el cual se firme el acuerdo.
El Ministerio de Economía establecerá los criterios y lineamientos aplicables para el pago mediante títulos, bonos, letras u otro instrumento financiero similar.
ARTÍCULO 15.- Suspensión de plazos. Iniciado el procedimiento tendiente a la celebración de un acuerdo transaccional, el Poder Ejecutivo Nacional o la autoridad competente instruirá a través del servicio jurídico correspondiente, a sus apoderados o representantes para que, mientras dure su sustanciación, soliciten la suspensión de todos los plazos judiciales, arbitrales y administrativos, por un término no mayor a SEIS (6) meses, prorrogables por acuerdo de las partes.
ANEXO II
REGLAMENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 66 a 72, 74 y 75 DEL CAPITULO II DEL TITULO III DE LA LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS N° 27.742
REGLAMENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 66 a 72, 74 y 75 DEL CAPITULO II DEL TITULO III DE LA LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS N° 27.742
ARTÍCULO 1°.- Concesiones de plazo fijo. En las concesiones a plazo fijo, en la determinación del plazo del contrato de concesión deberá considerarse el tiempo estimado que demandará la amortización del capital invertido por el concesionario, el pago de los servicios financieros, el recupero de los gastos de mantenimiento, conservación, administración y explotación de la obra o infraestructura y el beneficio del concesionario.
Podrá considerarse, asimismo, para la determinación del citado plazo o la posibilidad de su prórroga, el cumplimiento de parámetros económicos, físicos o de operación que apunten a lograr un nivel óptimo de aprovechamiento de la infraestructura.
ARTÍCULO 2°.- Concesiones de plazo variable. Cuando no sea posible establecer con el suficiente grado de aproximación el volumen de tránsito o de usuarios de las obras, infraestructuras o del servicio concesionado - según sea el objeto de la concesión- a criterio de los organismos técnicos del ente licitante, debidamente fundamentado, se podrán licitar concesiones de plazo variable.
El plazo dependerá de la demanda de las obras, infraestructuras o del servicio de que se trate, independientemente de la estimación y estudios de mercado efectuados para la licitación. La sobreestimación o subestimación se traducirán en un menor o mayor plazo de concesión respectivamente.
ARTÍCULO 3°.- Servicios públicos. Las concesiones o licencias de servicios públicos regulados por normas especiales se sujetarán a lo previsto en sus respectivos marcos regulatorios.
ARTÍCULO 4°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la Ley N° 17.520 será el Ministerio de Economía o el que en el futuro lo reemplace, el que dictará las normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Normativa aplicable. El procedimiento de licitación pública nacional o internacional se sujetará a lo dispuesto en la Ley N° 17.520, la presente Reglamentación y sus normas complementarias y/o aclaratorias que dicte la autoridad de aplicación y, por último, a las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones de la referida licitación.
ARTÍCULO 6°.- El procedimiento de licitación pública nacional o internacional resultará obligatorio y podrá ser:
a. De etapa única. La licitación pública será de etapa única cuando la comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se realice en un mismo acto.
b. De etapa múltiple. La licitación pública será de etapa múltiple cuando se realicen en DOS (2) o más etapas la evaluación y comparación de los antecedentes empresariales y técnicos; la capacidad patrimonial y financiera y otras calidades o requisitos exigidos a los oferentes; y el análisis de los componentes técnicos, financieros y económicos de las ofertas, así como el de cualquier otra variable que se contemple en el criterio de selección.
b. De etapa múltiple. La licitación pública será de etapa múltiple cuando se realicen en DOS (2) o más etapas la evaluación y comparación de los antecedentes empresariales y técnicos; la capacidad patrimonial y financiera y otras calidades o requisitos exigidos a los oferentes; y el análisis de los componentes técnicos, financieros y económicos de las ofertas, así como el de cualquier otra variable que se contemple en el criterio de selección.
Tendrá lugar cuando el alto grado de complejidad del objeto de la concesión, la extensión del plazo contractual, la estructuración del financiamiento u otras características especiales de la convocatoria lo justifiquen.
En el caso que el procedimiento de etapa múltiple contemple una instancia de precalificación, esa etapa concluirá con el dictado del acto administrativo de precalificación de oferentes.
ARTÍCULO 7°.- Licitaciones nacionales o internacionales. Según el carácter nacional o internacional de las licitaciones se podrá:
a. En las licitaciones nacionales sólo se podrán presentar como oferentes quienes tengan domicilio o sede principal de sus negocios en el país, o tengan sucursal en la República Argentina debidamente registrada en los organismos competentes.
b. En las licitaciones internacionales se podrán presentar como oferentes quienes tengan domicilio, o la sede principal de sus negocios, o tengan sucursal en la República Argentina debidamente registrada en los organismos competentes a tal efecto, así como quienes tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no tengan sucursal debidamente registrada en el país.
b. En las licitaciones internacionales se podrán presentar como oferentes quienes tengan domicilio, o la sede principal de sus negocios, o tengan sucursal en la República Argentina debidamente registrada en los organismos competentes a tal efecto, así como quienes tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no tengan sucursal debidamente registrada en el país.
ARTÍCULO 8°.- Deberán realizarse mediante el dictado del acto administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias, como mínimo, las siguientes actuaciones:
a. La convocatoria y la elección del procedimiento de selección.
b. La convocatoria a realizar observaciones al proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones.
c. La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones.
d. La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado.
e. La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple.
f. La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes.
g. La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación.
h. La determinación de dejar sin efecto el procedimiento.
b. La convocatoria a realizar observaciones al proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones.
c. La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones.
d. La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado.
e. La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple.
f. La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes.
g. La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación.
h. La determinación de dejar sin efecto el procedimiento.
i. La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato.
ARTÍCULO 9°.- Observaciones previas. Cuando se estime conveniente, se podrá autorizar la apertura de una etapa previa a la convocatoria para recibir observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares.
La convocatoria debe efectuarse mediante la difusión en el sitio web oficial de la Autoridad de Aplicación y/o del área con competencia en la materia, con DIEZ (10) días corridos, como mínimo, de antelación a la fecha de finalización del plazo para formular observaciones. Durante todo ese plazo cualquier persona podrá realizar observaciones al proyecto de pliego.
Los criterios técnicos, económicos y jurídicos que surjan de las observaciones efectuadas por los interesados, en la medida en que se consideren pertinentes, podrán ser utilizados en el respectivo proyecto de pliego.
ARTÍCULO 10.- Los Pliegos. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares serán elaborados y aprobados previa intervención de la Autoridad de Aplicación, quien podrá solicitar la intervención de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro de la Nación.
La Oficina Nacional de Contrataciones podrá elaborar y aprobar un pliego único de bases y condiciones generales.
ARTÍCULO 11.- Los pliegos de la licitación deberán establecer, entre otras cuestiones:
a. si la concesión se otorgará por un plazo fijo o variable;
b. el valor máximo de la tarifa, peaje u otras remuneraciones, teniendo como parámetro lo dispuesto por el inciso 1. del artículo 3° de la Ley N° 17.520;
c. la metodología o fórmula utilizada para calcular el valor presente de los ingresos totales de la concesión;
d. el plazo probable estimado de duración del contrato de concesión en caso de ser de plazo variable;
e. la posibilidad de que el oferente mejore las condiciones de ejecución del contrato cuando la rentabilidad del mismo exceda un porcentaje máximo preestablecido, tales como la reducción de la tarifa, obras y/o servicios adicionales y/o la disminución del plazo de concesión.
f. El plazo para la firma del contrato.
b. el valor máximo de la tarifa, peaje u otras remuneraciones, teniendo como parámetro lo dispuesto por el inciso 1. del artículo 3° de la Ley N° 17.520;
c. la metodología o fórmula utilizada para calcular el valor presente de los ingresos totales de la concesión;
d. el plazo probable estimado de duración del contrato de concesión en caso de ser de plazo variable;
e. la posibilidad de que el oferente mejore las condiciones de ejecución del contrato cuando la rentabilidad del mismo exceda un porcentaje máximo preestablecido, tales como la reducción de la tarifa, obras y/o servicios adicionales y/o la disminución del plazo de concesión.
f. El plazo para la firma del contrato.
ARTÍCULO 12.- Especificaciones Particulares y Técnicas. Las especificaciones particulares y técnicas de los Pliegos de bases y condiciones deberán ser elaboradas de manera tal que permitan el acceso al procedimiento de selección en condiciones de igualdad entre los oferentes, faciliten la concurrencia y permitan la competencia efectiva, ello a fin de evitar la creación de obstáculos injustificados, prescripciones técnicas discriminatorias o ventajas indebidas.
ARTÍCULO 13.- El modelo de contrato de concesión deberá formar parte de los pliegos de la licitación.
ARTÍCULO 14.- Costo de los Pliegos. La participación en una licitación no tendrá costo de acceso. En aquellos casos en que se entreguen copias de los Pliegos, sólo se podrá establecer el pago de una suma equivalente a su costo de reproducción, que será preestablecido en la convocatoria.
ARTÍCULO 15.- Publicidad de la Licitación. La convocatoria a licitación deberá ser publicada mediante avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina por el término mínimo de TRES (3) días.
La última publicación de la convocatoria deberá tener lugar con un mínimo de cuarenta y cinco (45) días corridos de antelación a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de las ofertas inclusive o para el retiro de los Pliegos, lo que ocurriera primero. En el caso de licitaciones de carácter internacional la última publicación del llamado deberá efectuarse con un mínimo de sesenta (60) días corridos de antelación a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de las ofertas inclusive, o para el retiro de los pliegos, lo que ocurriera primero.
A efectos de determinar el plazo de antelación deberá considerarse la complejidad de la licitación, en particular de los aspectos técnicos y de financiamiento que formen parte de la oferta, su carácter nacional o internacional, el grado de desarrollo de los estudios de base considerados para la preparación de los pliegos y demás requisitos que, por sus características, puedan tener una incidencia directa en el plazo necesario para una adecuada preparación de las ofertas posibilitando la concurrencia y competencia.
Asimismo, la convocatoria se difundirá en el sitio web de la Autoridad de Aplicación y/o del área con competencia en la materia, desde el día en que se inicie la publicación de los avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina.
En los casos de procedimientos de selección internacionales la convocatoria deberá también efectuarse mediante la publicación de UN (1) aviso en un sitio web internacional que permita a los posibles interesados extranjeros tomar adecuado conocimiento del procedimiento, por el término mínimo de TRES (3) días, con una anticipación igual al plazo de antelación establecido para la presentación de ofertas.
Se podrá, además, disponer la publicación de la convocatoria en medios de circulación o comunicación social en el país o en el extranjero cuando por sus características coadyuve a su difusión.
ARTÍCULO 16.- Circulares. Se podrán elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas.
Los Pliegos establecerán el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas, atendiendo al plazo de antelación establecido para la presentación de las ofertas. Asimismo, fijarán el plazo mínimo de anticipación para comunicar las circulares, el que no podrá ser inferior a DOS (2) días para el caso las aclaratorias y a CINCO (5) días para las modificatorias, a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.
Las circulares modificatorias deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original. Asimismo, deberán ser comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación. También dichas circulares modificatorias deberán incluirse como parte integrante del Pliego y difundirse en el sitio web de internet de la autoridad licitante o concedente.
Las circulares modificatorias por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo
de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.
ARTÍCULO 17.- Difusión. La Autoridad de Aplicación y/o el área con competencia en la materia deberán difundir en el sitio web de su jurisdicción:
a. La convocatoria a la licitación, junto con los respectivos Pliegos.
b. Las circulares aclaratorias y/o modificatorias.
c. Las actas de apertura de las ofertas.
d. El acto administrativo de precalificación en la licitación de etapa múltiple.
e. El dictamen de evaluación de las ofertas.
f. La adjudicación o la decisión de declarar desierta o fracasada la licitación o la de dejarla sin efecto.
b. Las circulares aclaratorias y/o modificatorias.
c. Las actas de apertura de las ofertas.
d. El acto administrativo de precalificación en la licitación de etapa múltiple.
e. El dictamen de evaluación de las ofertas.
f. La adjudicación o la decisión de declarar desierta o fracasada la licitación o la de dejarla sin efecto.
ARTÍCULO 18.- Apertura de las ofertas. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios designados de la jurisdicción o entidad licitante y de los oferentes y todos aquellos que quisieran presenciarlo. Cuando la importancia de la contratación así lo justifique, se podrá requerir la presencia de un escribano de la Escribanía General de Gobierno de la Nación.
A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras. Ninguna oferta presentada en término será desestimada en el acto de apertura.
Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil inmediato siguiente y a la misma hora.
ARTÍCULO 19.- Efectos de la Presentación de la oferta. La presentación de la oferta implicará que el oferente tiene pleno conocimiento y acepta las normas y cláusulas que rijan la licitación, no resultando exigible la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.
ARTÍCULO 20.- Prohibición de modificar la oferta. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla. Una vez presentada, sólo serán admisibles las subsanaciones de errores o defectos no esenciales.
ARTÍCULO 21.- Plazo de Mantenimiento de la oferta. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el plazo establecido en los Pliegos, el que deberá fijarse en días corridos.
Dicho plazo se renovará en forma automática por el plazo de TREINTA (30) días corridos, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.
ARTÍCULO 22.- Cotizaciones. La moneda de cotización de la oferta deberá fijarse en el respectivo Pliego. En aquellos casos en los que los Pliegos admitan diferentes monedas de cotización, la comparación de las ofertas deberá efectuarse teniendo en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día hábil inmediatamente anterior al día de presentación de las ofertas.
ARTÍCULO 23.- Comisiones Evaluadoras. Las comisiones evaluadoras de las ofertas estarán integradas por un mínimo TRES (3) miembros titulares e igual número de miembros suplentes. Éstas podrán requerir la intervención de peritos técnicos o solicitar informes a instituciones públicas o privadas cuando la complejidad del objeto o procedimiento requiera de conocimientos específicos.
ARTÍCULO 24.- Adjudicación. La adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada la más conveniente para el interés público de conformidad con los criterios establecidos en los Pliegos.
A tal efecto, se considerarán, entre otros, los siguientes factores:
a. estructura tarifaria;
b. plazo de concesión;
c. la existencia y, en su caso, la magnitud de subsidio del concedente al oferente;
d. la existencia de ingresos garantizados por el concedente;
e. el grado de compromiso de riesgo que asume el oferente durante la construcción o la explotación de la obra o infraestructura o la prestación de servicio público;
f. la calificación de otros servicios adicionales útiles y necesarios.
b. plazo de concesión;
c. la existencia y, en su caso, la magnitud de subsidio del concedente al oferente;
d. la existencia de ingresos garantizados por el concedente;
e. el grado de compromiso de riesgo que asume el oferente durante la construcción o la explotación de la obra o infraestructura o la prestación de servicio público;
f. la calificación de otros servicios adicionales útiles y necesarios.
ARTÍCULO 25.-El acto administrativo de adjudicación deberá ser notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos -Decreto N° 1759/72-- T.O. 2017.
Se podrá dejar sin efecto el procedimiento de selección en cualquier momento anterior a la adjudicación, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
ARTÍCULO 26.- Disponibilidad presupuestaria. En forma previa al llamado a licitación y a la adjudicación, en el caso que se contemple la obligación de pago de aportes o subsidios a ser realizados con fondos presupuestarios, se deberá acreditar la existencia de disponibilidad presupuestaria.
ARTÍCULO 27.- Firma del contrato de concesión. El acuerdo de voluntades se perfeccionará con la firma del contrato de concesión, la que se llevará a cabo dentro del plazo establecido en el pliego.
ARTÍCULO 28.- Iniciativas privadas. A las iniciativas privadas contempladas en el artículo 4° de la Ley N° 17.520, les resultarán de aplicación las disposiciones previstas en el Régimen de Iniciativa Privada.
ARTÍCULO 29.- La documentación licitatoria y contractual en virtud de la cual se adjudiquen las concesiones de obras e infraestructuras públicas o de servicios públicos deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
a. El detalle de todas las sanciones por incumplimiento contractual que podrán ser de aplicación al concesionario, no pudiendo aplicarse sanciones no previstas en el contrato de concesión o exceder los límites cuantitativos preestablecidos bajo pena de nulidad.
Previo a la aplicación de la sanción se deberá resguardar el derecho del concesionario a la tutela administrativa efectiva, debiéndose otorgar un plazo razonable, que no podrá ser inferior a DIEZ (10) días, para que pueda presentar el correspondiente descargo y ofrecer la prueba que estime pertinente producir. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acto fundado.
A efectos de la determinación de los incumplimientos, no se podrá subdividir el mismo hecho para imputar más de un incumplimiento, ni tampoco se podrán multiplicar las imputaciones por incumplimientos a la misma obligación involucrada en el mismo hecho.
La sanción debidamente notificada al concesionario podrá ser impugnada en sede administrativa por la vía prevista en los pliegos o en el contrato de concesión. Los Pliegos establecerán los supuestos en los que la impugnación tendrá efecto suspensivo, así como el destino de las sanciones de índole pecuniarias.
b. La forma, modalidad y oportunidad de pago de la remuneración del concesionario, así como los procedimientos de revisión del precio o remuneración pactados y, en su caso, la existencia de garantías de ingresos mínimos. Las cláusulas contractuales se diseñarán teniendo en cuenta mecanismos o instrumentos que garanticen la celeridad y la certeza del pago, conforme la forma, modalidad y oportunidad de pago previstas en el modelo de contrato de concesión, con el fin de preservar el equilibrio de la ecuación económico-financiera.
Deberán adoptarse procedimientos de revisión de precios mediante la aplicación de fórmulas automáticas y/o de ajustes provisorios automáticos y definitivos periódicos u otros mecanismos que garanticen el equilibrio de la ecuación económico-financiera del contrato.
Se deberá contemplar el plazo y/o el grado de impacto en el plan económico financiero de la concesión a partir del cual el concesionario podrá oponer la excepción de incumplimiento contractual, en los supuestos de incumplimiento del concedente que incidan en el oportuno pago del precio o remuneración del concesionario o demoras en los ajustes del precio o remuneración, incluidos los incrementos o ajustes de las tarifas o peajes pactados. El concesionario no podrá, bajo ninguna circunstancia, oponer la excepción de incumplimiento contractual respecto del cumplimiento de obligaciones vinculadas con la seguridad de la obra y de los usuarios. En tal caso, sólo tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato por culpa del concedente.
Previo a la aplicación de la sanción se deberá resguardar el derecho del concesionario a la tutela administrativa efectiva, debiéndose otorgar un plazo razonable, que no podrá ser inferior a DIEZ (10) días, para que pueda presentar el correspondiente descargo y ofrecer la prueba que estime pertinente producir. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acto fundado.
A efectos de la determinación de los incumplimientos, no se podrá subdividir el mismo hecho para imputar más de un incumplimiento, ni tampoco se podrán multiplicar las imputaciones por incumplimientos a la misma obligación involucrada en el mismo hecho.
La sanción debidamente notificada al concesionario podrá ser impugnada en sede administrativa por la vía prevista en los pliegos o en el contrato de concesión. Los Pliegos establecerán los supuestos en los que la impugnación tendrá efecto suspensivo, así como el destino de las sanciones de índole pecuniarias.
b. La forma, modalidad y oportunidad de pago de la remuneración del concesionario, así como los procedimientos de revisión del precio o remuneración pactados y, en su caso, la existencia de garantías de ingresos mínimos. Las cláusulas contractuales se diseñarán teniendo en cuenta mecanismos o instrumentos que garanticen la celeridad y la certeza del pago, conforme la forma, modalidad y oportunidad de pago previstas en el modelo de contrato de concesión, con el fin de preservar el equilibrio de la ecuación económico-financiera.
Deberán adoptarse procedimientos de revisión de precios mediante la aplicación de fórmulas automáticas y/o de ajustes provisorios automáticos y definitivos periódicos u otros mecanismos que garanticen el equilibrio de la ecuación económico-financiera del contrato.
Se deberá contemplar el plazo y/o el grado de impacto en el plan económico financiero de la concesión a partir del cual el concesionario podrá oponer la excepción de incumplimiento contractual, en los supuestos de incumplimiento del concedente que incidan en el oportuno pago del precio o remuneración del concesionario o demoras en los ajustes del precio o remuneración, incluidos los incrementos o ajustes de las tarifas o peajes pactados. El concesionario no podrá, bajo ninguna circunstancia, oponer la excepción de incumplimiento contractual respecto del cumplimiento de obligaciones vinculadas con la seguridad de la obra y de los usuarios. En tal caso, sólo tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato por culpa del concedente.
ARTÍCULO 30.- Las modificaciones unilaterales del contrato de concesión dispuestas por el concedente referidas a la ejecución del proyecto, deberán ser compensadas al concesionario de modo tal de mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias.
El cálculo de las compensaciones y las medidas compensatorias adoptadas para restablecer dicho equilibrio, deberán siempre efectuarse de manera tal de obtener que el valor presente neto de las variaciones sea igual a CERO (0), considerando la tasa de descuento aplicable al contrato de concesión, y/o la neutralidad del efecto económico que las variaciones y las correspondientes medidas compensatorias puedan tener en la tasa interna de retorno previstos en la oferta, ello conforme con lo previsto en la oferta y en el contrato de concesión y con las posibilidades y condiciones de financiamiento en oportunidad de disponerse la modificación unilateral del contrato de concesión.
ARTÍCULO 31.- La extinción unilateral del contrato de concesión por razones de interés público deberá ser declarada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, debiéndose garantizar el derecho a ser oído del concesionario. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 7° ter de la Ley N° 17.520, deberá darse intervención al Ministerio de Economía a efectos de que informe el impacto económico de la medida en el ejercicio presupuestario pertinente y la existencia de crédito legal para atender el pago de la compensación económica dentro del plazo establecido para ello de conformidad con lo previsto en el inciso d) del artículo 7° ter de la Ley N° 17.520.
Los Pliegos de la licitación deberán establecer la metodología de cálculo, a través de fórmulas u otros mecanismos reglados que permitan determinar y cuantificar fehacientemente las inversiones realizadas por el concesionario no amortizadas, a efectos de definir el monto de la reparación del concesionario en los casos de extinción anticipada del contrato de concesión. Deberá asimismo establecerse la metodología de cálculo para cuantificar el lucro cesante en los supuestos de extinción anticipada del contrato de concesión dispuestos unilateralmente por el concedente por causas no imputables al concesionario.
ARTÍCULO 32.- El perfeccionamiento de la cesión del contrato de concesión se encuentra subordinado a la previa y expresa autorización del concedente. No corresponderá tener por configurado con sentido positivo al silencio de la administración para este caso.
La cesión del contrato de concesión en violación a la exigencia de autorización previa y expresa por parte del concedente, será considerada causal de rescisión del contrato con culpa del concesionario.
ARTÍCULO 33.- Renegociación. En los supuestos de ruptura de la ecuación económico financiera del contrato, se podrá proceder a su renegociación con el fin de alcanzar su recomposición. A dicho efecto, podrá comprender:
a. la modificación del plazo;
b. la modificación de la tarifa pudiendo, en su caso, discriminarse el componente destinado a la recomposición de la ecuación económico-financiera;
c. el diferimiento, la suspensión o la supresión de inversiones;
d. la autorización para realizar nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales;
e. la compensación económica directa a través de fondos de Tesoro Nacional, de recursos provenientes de tributos con afectación específica destinados a tal fin, de contribución de mejoras u otros recursos disponibles; y
f. una combinación de las alternativas enunciadas u otras que resulten compatibles con las características del contrato de concesión.
b. la modificación de la tarifa pudiendo, en su caso, discriminarse el componente destinado a la recomposición de la ecuación económico-financiera;
c. el diferimiento, la suspensión o la supresión de inversiones;
d. la autorización para realizar nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales;
e. la compensación económica directa a través de fondos de Tesoro Nacional, de recursos provenientes de tributos con afectación específica destinados a tal fin, de contribución de mejoras u otros recursos disponibles; y
f. una combinación de las alternativas enunciadas u otras que resulten compatibles con las características del contrato de concesión.
ARTÍCULO 34.- La renegociación podrá iniciarse de oficio o a pedido del concesionario. A tal efecto, deberá cursarse la debida notificación de la solicitud de renegociación contractual.
Se deberá acreditar, mediante informes técnicos, la conveniencia para el interés público de las condiciones de la renegociación y realizarse el debido análisis jurídico, económico y financiero de la ejecución del contrato a ser renegociado.
La renegociación del contrato de concesión deberá realizarse dentro de los DOCE (12) meses de acaecida la causal determinante del desequilibrio de su ecuación económico-financiera. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes.
En caso de extinción por mutuo acuerdo, deberá realizarse la liquidación de créditos y débitos dentro del plazo de CUATRO (4) meses desde la fecha de suscripción del convenio de extinción.
La forma de pago del crédito resultante a favor de alguna de las partes se establecerá en el convenio de extinción.
ARTÍCULO 35.- Paneles técnicos. Los pliegos de la licitación o el modelo de contrato de concesión contemplarán la constitución de paneles técnicos de conformidad con lo previsto por el artículo 12 de la Ley N° 17.520.
El Panel Técnico, deberá sujetarse a los siguientes requisitos mínimos:
a. Estará integrado por Tres (3) miembros. Dicha integración podrá extenderse a Cinco (5) miembros, en el caso que por las características de las discrepancias resulte necesario sumar expertos de otras especialidades. El Panel Técnico se constituirá conforme a lo establecido en el contrato de concesión y sesionará desde la solicitud de intervención por alguna de las partes y hasta la resolución de la controversia técnica.
b. Los integrantes del Panel Técnico serán seleccionados entre profesionales universitarios de reconocida trayectoria en ingeniería, ciencias económicas y ciencias jurídicas, independientes e imparciales. Podrán también integrar los paneles técnicos profesionales de otras disciplinas universitarias en el caso de paneles integrados por CINCO (5) miembros y según la naturaleza de las discrepancias respecto de las cuales podría requerirse su intervención.
c. El Panel Técnico estará compuesto por: (i) UN profesional universitario designado por el concedente; (ii) UN profesional universitario designado por el concesionario; (iii) UN profesional universitario nombrado de común acuerdo entre las partes, quien lo presidirá. En caso de no mediar consenso respecto del tercer miembro, deberá procederse a su elección de acuerdo al procedimiento que la documentación licitatoria establezca, con exclusión de los candidatos inicialmente postulados por las partes.
d. Los miembros del Panel Técnico deberán ser y permanecer imparciales e independientes de las partes y deberán guardar confidencialidad de toda la información que les sea suministrada por ellas, en los términos de la legislación vigente.
e. Los gastos que insuma el funcionamiento del Panel Técnico serán solventados según el mecanismo y las escalas que se fijen en los Pliegos o en el contrato de concesión.
f. Para someter una controversia al Panel Técnico no será necesario que el concesionario presente en forma previa reclamos o impugnaciones administrativas.
b. Los integrantes del Panel Técnico serán seleccionados entre profesionales universitarios de reconocida trayectoria en ingeniería, ciencias económicas y ciencias jurídicas, independientes e imparciales. Podrán también integrar los paneles técnicos profesionales de otras disciplinas universitarias en el caso de paneles integrados por CINCO (5) miembros y según la naturaleza de las discrepancias respecto de las cuales podría requerirse su intervención.
c. El Panel Técnico estará compuesto por: (i) UN profesional universitario designado por el concedente; (ii) UN profesional universitario designado por el concesionario; (iii) UN profesional universitario nombrado de común acuerdo entre las partes, quien lo presidirá. En caso de no mediar consenso respecto del tercer miembro, deberá procederse a su elección de acuerdo al procedimiento que la documentación licitatoria establezca, con exclusión de los candidatos inicialmente postulados por las partes.
d. Los miembros del Panel Técnico deberán ser y permanecer imparciales e independientes de las partes y deberán guardar confidencialidad de toda la información que les sea suministrada por ellas, en los términos de la legislación vigente.
e. Los gastos que insuma el funcionamiento del Panel Técnico serán solventados según el mecanismo y las escalas que se fijen en los Pliegos o en el contrato de concesión.
f. Para someter una controversia al Panel Técnico no será necesario que el concesionario presente en forma previa reclamos o impugnaciones administrativas.
Los actos administrativos no consentidos podrán ser impugnados por el concesionario de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).
Se podrá impugnar un acto anterior a través de la impugnación de otro posterior siempre que estos compartan los elementos relevantes para la impugnación y que los efectos del acto anterior no exijan su inmediato cuestionamiento. Esta norma procedimental es aplicable hasta la extinción del contrato, conforme con lo establecido en el inciso e) del artículo 23 de la Ley N° 19.549.
El sometimiento de la controversia al Panel Técnico importará el desistimiento de los reclamos o impugnaciones que se hubieran formulado, sin que ello implique reconocimiento alguno o pérdida de derechos para el concesionario.
ARTÍCULO 36.- Funcionamiento del Panel Técnico. El funcionamiento del Panel Técnico se sujetará a lo siguiente:
a. Las partes deben cooperar con el Panel Técnico y suministrarle oportunamente toda la información que les solicite en relación con el contrato de concesión y con las controversias que le sean sometidas. El Panel Técnico se encuentra habilitado a convocar a las partes a audiencias y a disponer la producción de la prueba pertinente, teniendo facultades para intentar que las partes concilien sus respectivas pretensiones y pongan fin a la controversia de común acuerdo.
b. El Panel Técnico, a solicitud de cualquiera de las partes, entenderá en las discrepancias de carácter técnico, económico o patrimonial que se produzcan entre ellas durante la ejecución o extinción del contrato de concesión, debiendo expedirse dentro del plazo que se fije en los Pliegos o en el contrato de concesión, que podrá ser ampliado en función de las características de la controversia sometida a su consideración.
c. El Panel Técnico se expedirá sobre las controversias que le sean sometidas mediante recomendaciones. Las recomendaciones sólo serán obligatorias para las partes en caso de que ninguna de ellas haya planteado su disconformidad dentro del plazo de TREINTA (30) días desde su notificación.
d. Si una de las partes manifestase su disconformidad con la recomendación del Panel Técnico o si éste no se expidiese sobre la controversia dentro del plazo que se prevea al efecto en los pliegos o en el contrato de concesión, esa parte quedará habilitada para someter la misma, dentro de los plazos previstos en los Pliegos o en el contrato de concesión, sin perjuicio de los plazos de prescripción, (i) al tribunal judicial competente, o (ii) en caso de haberse previsto arbitraje, al tribunal arbitral a constituirse a tal efecto.
e. En caso que cualquiera de las partes no cumpla con una recomendación del panel técnico que haya adquirido carácter definitivo, la otra parte podrá solicitar al tribunal judicial o arbitral que le ordene a la parte incumplidora que proceda al cumplimiento de dicha recomendación, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y demás consecuencias jurídicas que se encuentren previstas para el supuesto de incumplimiento.
f. Cuando las partes hayan sometido una controversia al Panel Técnico y éste no se hubiere pronunciado o no hubiere vencido el plazo para ello, el concedente no podrá disponer la extinción del contrato de concesión con fundamento en los hechos que dieron lugar a esa controversia.
b. El Panel Técnico, a solicitud de cualquiera de las partes, entenderá en las discrepancias de carácter técnico, económico o patrimonial que se produzcan entre ellas durante la ejecución o extinción del contrato de concesión, debiendo expedirse dentro del plazo que se fije en los Pliegos o en el contrato de concesión, que podrá ser ampliado en función de las características de la controversia sometida a su consideración.
c. El Panel Técnico se expedirá sobre las controversias que le sean sometidas mediante recomendaciones. Las recomendaciones sólo serán obligatorias para las partes en caso de que ninguna de ellas haya planteado su disconformidad dentro del plazo de TREINTA (30) días desde su notificación.
d. Si una de las partes manifestase su disconformidad con la recomendación del Panel Técnico o si éste no se expidiese sobre la controversia dentro del plazo que se prevea al efecto en los pliegos o en el contrato de concesión, esa parte quedará habilitada para someter la misma, dentro de los plazos previstos en los Pliegos o en el contrato de concesión, sin perjuicio de los plazos de prescripción, (i) al tribunal judicial competente, o (ii) en caso de haberse previsto arbitraje, al tribunal arbitral a constituirse a tal efecto.
e. En caso que cualquiera de las partes no cumpla con una recomendación del panel técnico que haya adquirido carácter definitivo, la otra parte podrá solicitar al tribunal judicial o arbitral que le ordene a la parte incumplidora que proceda al cumplimiento de dicha recomendación, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y demás consecuencias jurídicas que se encuentren previstas para el supuesto de incumplimiento.
f. Cuando las partes hayan sometido una controversia al Panel Técnico y éste no se hubiere pronunciado o no hubiere vencido el plazo para ello, el concedente no podrá disponer la extinción del contrato de concesión con fundamento en los hechos que dieron lugar a esa controversia.
Los Pliegos de la licitación regularán los aspectos no previstos en el presente artículo.
ARTÍCULO 37.- Tribunal Arbitral. Los pliegos de la licitación podrán establecer la conformación de un Tribunal Arbitral administrado por un organismo con reconocida solvencia en la materia, ya sea de carácter nacional o internacional o, en su defecto, la constitución de un Tribunal Arbitral “ad hoc”.
Los pliegos determinarán el procedimiento y las reglas aplicables para el funcionamiento del Tribunal Arbitral “ad hoc”.
ANEXO III
REGIMEN DE INICIATIVA PRIVADA
REGIMEN DE INICIATIVA PRIVADA
ARTICULO 1°.- Ámbito de aplicación. El presente Régimen de Iniciativa Privada será de aplicación a las diversas contrataciones enmarcadas en los sistemas de contratación regidos por las Leyes Nros. 13.064, 17.520, 23.696 y 27.328 y sus respectivas.
Toda propuesta presentada por un particular cuyo objeto sea regulado por la normativa enunciada en el párrafo precedente, queda sujeta a éste Régimen.
ARTÍCULO 2°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de aplicación del presente Régimen será el Ministerio de Economía o el que en el futuro lo reemplace, el que dictará las normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación del presente Régimen.
ARTÍCULO 3°.- Presentación de las Iniciativas Privadas. Las Iniciativas Privadas podrán presentarse:
a. Por convocatoria que realice la autoridad competente en la materia, respecto de sectores o proyectos considerados de interés público.
b. Sin convocatoria, en cuyo caso el promotor de la iniciativa deberá manifestar y fundamentar las razones de interés público que justifican la ejecución del proyecto.
b. Sin convocatoria, en cuyo caso el promotor de la iniciativa deberá manifestar y fundamentar las razones de interés público que justifican la ejecución del proyecto.
Las Iniciativas Privadas serán presentadas ante el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente en razón de la materia, la que deberá proceder a su registración en la Base de Iniciativas Privadas creada al efecto. La Autoridad de Aplicación administrará la citada base, la que será de acceso público y gratuito por medios digitales.
ARTÍCULO 4°.- Formulación del proyecto. La presentación de proyectos deberá contener, como mínimo, los siguientes requisitos:
a. nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico si el promotor es una persona humana. Si se trata de una persona jurídica, deberá acreditar su razón social, domicilio, teléfono y correo electrónico, e individualizar a su representante legal, indicando sus datos de contacto. En todos los casos, la dirección de correo electrónico se tendrá por domicilio constituido y serán válidas las notificaciones que allí se realicen;
b. antecedentes técnicos y patrimoniales del promotor de la iniciativa. En su caso, indicar su participación en el desarrollo y/o ejecución de proyectos de similar naturaleza;
c. descripción general del proyecto, de sus características, modalidad de ejecución, ubicación geográfica y área de influencia, beneficios y externalidades asociadas;
d. estimación de demanda y su tasa de crecimiento anual para un escenario definido como base, un escenario optimista y un escenario pesimista, junto a una descripción de la metodología y supuestos utilizados;
e. análisis de los aspectos jurídicos relevantes considerando, entre otros factores, sus características sectoriales, zona de implementación y áreas de influencia;
f. descripción, según corresponda, de las obras previstas a realizar y/o los servicios a ser prestados, con sus respectivas justificaciones técnicas;
g. análisis de su prefactibilidad técnica, económica y financiera;
h. monto estimado de la inversión y costos de operación, identificando los distintos rubros de inversiones y costos involucrados;
i. análisis de las condiciones económicas asociadas al contrato tales como el nivel tarifario y el plazo de la concesión;
j. estructura de financiamiento y repago, incluyendo el análisis de la posibilidad de ejecución del proyecto mediante financiamiento privado;
k. descripción de los factores de riesgo que a juicio del promotor podrían afectar la normal tramitación de la Iniciativa Privada y/o su futura licitación, así como también los factores de riesgo del proyecto;
l. análisis ambiental general orientado a la determinación de la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental;
m. garantía de presentación, la que podrá ser constituida mediante póliza de seguro de caución aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, fianza o carta de crédito bancaria, por un monto equivalente al CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) de la inversión estimada, a los fines de garantizar la presentación del promotor de la iniciativa en el proceso licitatorio a convocarse. La garantía será ejecutable en caso de no presentación de la oferta, sin necesidad de requerimiento alguno. De presentarse oferta, la garantía será devuelta inmediatamente tras su presentación.
b. antecedentes técnicos y patrimoniales del promotor de la iniciativa. En su caso, indicar su participación en el desarrollo y/o ejecución de proyectos de similar naturaleza;
c. descripción general del proyecto, de sus características, modalidad de ejecución, ubicación geográfica y área de influencia, beneficios y externalidades asociadas;
d. estimación de demanda y su tasa de crecimiento anual para un escenario definido como base, un escenario optimista y un escenario pesimista, junto a una descripción de la metodología y supuestos utilizados;
e. análisis de los aspectos jurídicos relevantes considerando, entre otros factores, sus características sectoriales, zona de implementación y áreas de influencia;
f. descripción, según corresponda, de las obras previstas a realizar y/o los servicios a ser prestados, con sus respectivas justificaciones técnicas;
g. análisis de su prefactibilidad técnica, económica y financiera;
h. monto estimado de la inversión y costos de operación, identificando los distintos rubros de inversiones y costos involucrados;
i. análisis de las condiciones económicas asociadas al contrato tales como el nivel tarifario y el plazo de la concesión;
j. estructura de financiamiento y repago, incluyendo el análisis de la posibilidad de ejecución del proyecto mediante financiamiento privado;
k. descripción de los factores de riesgo que a juicio del promotor podrían afectar la normal tramitación de la Iniciativa Privada y/o su futura licitación, así como también los factores de riesgo del proyecto;
l. análisis ambiental general orientado a la determinación de la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental;
m. garantía de presentación, la que podrá ser constituida mediante póliza de seguro de caución aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, fianza o carta de crédito bancaria, por un monto equivalente al CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) de la inversión estimada, a los fines de garantizar la presentación del promotor de la iniciativa en el proceso licitatorio a convocarse. La garantía será ejecutable en caso de no presentación de la oferta, sin necesidad de requerimiento alguno. De presentarse oferta, la garantía será devuelta inmediatamente tras su presentación.
El Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente en razón de la materia podrá dispensar el cumplimiento total o parcial del monto de la garantía cuando el promotor acredite, fehacientemente, haber destinado un monto equivalente al de la garantía exigida para la elaboración y presentación de la Iniciativa Privada.
ARTÍCULO 5 °.- Etapa de Evaluación de la Iniciativa Privada. El Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente en razón de la materia podrá requerir información o documentación adicional en cualquier instancia del procedimiento que no suponga una desagregación a nivel de estudios de factibilidad ni se corresponda con la formulación de un proyecto definitivo.
En el plazo de SESENTA (60) días, prorrogable por otros SESENTA (60) días si la complejidad del proyecto lo exigiese, elaborará un informe circunstanciado no vinculante sobre el interés público y la elegibilidad de la propuesta, el que contemplará su viabilidad técnica, económica y financiera.
A los efectos de su elaboración, podrá solicitar la asistencia de las jurisdicciones y/u organismos que considere necesarios.
ARTÍCULO 6°.- Declaración de interés público. Si el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente en razón de la materia considera que el proyecto es susceptible de ser declarado de interés público, eleva el informe no vinculante mencionado en el artículo 5° recomendando tal declaración al PODER EJECUTIVO NACIONAL quien decidirá otorgarle tal calificación o no dentro del plazo de NOVENTA (90) días, prorrogable por otros NOVENTA (90) días si la complejidad del proyecto lo exigiese.
ARTÍCULO 7°.- Desestimación de las iniciativas. Las Iniciativas Privadas presentadas por convocatoria podrán ser desestimadas previo a la etapa de evaluación si no cumplieran con los requisitos mínimos exigidos.
Las Iniciativas Privadas presentadas sin convocatoria podrán ser desestimadas previo a la Etapa de Evaluación si el proyecto de manera manifiesta carece de interés o no cumple con los requisitos mínimos exigidos.
La desestimación será resuelta por el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente en razón de la materia y notificada al proponente.
El promotor de la iniciativa no tendrá derecho a percibir ningún tipo de compensación por gastos, honorarios u otros conceptos, en caso de desestimarse la Iniciativa Privada, cualquiera fuera la causa de la desestimación.
ARTÍCULO 8°.- Cesión del Proyecto. El promotor de la Iniciativa Privada podrá, siempre que la iniciativa hubiera sido declarada de interés público, en cualquier momento previo al llamado a licitación, ceder los derechos y obligaciones emanados de la Iniciativa Privada, a cualquier persona humana o jurídica, nacional o extranjera, que no esté impedida de contratar con el Estado Nacional y acreditare, como mínimo, similares requisitos a los del promotor de la Iniciativa Privada a tenor de lo previsto en el artículo 4°.
La cesión deberá ser integral y producirá efectos jurídicos sólo cuando el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del Organismo competente en razón de la materia la apruebe, debiéndose anotar en la Base de Iniciativas Privadas.
ARTÍCULO 9°.- Llamado a Licitación. Dentro del plazo de SESENTA (60) días de efectuada la declaración de interés público de la Iniciativa Privada, el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente en razón de la materia deberá convocar a licitación pública.
Las especificaciones particulares y técnicas del llamado a licitación se corresponderán con los criterios técnicos, económicos, financieros y jurídicos de la iniciativa declarada de interés público.
ARTÍCULO 10.- Procedimiento de selección. El procedimiento de licitación pública se regirá por las disposiciones de las Leyes Nros. 13.064, 17.520, 23.696 y 27.328 y sus modificatorias, reglamentarias y complementarias, según corresponda.
ARTÍCULO 11.- Oferta del promotor. El promotor de la Iniciativa Privada podrá integrar sólo UN (1) consorcio postulante. Este requisito deberá especificarse en los pliegos de la licitación y su incumplimiento será causal de la inadmisibilidad de las ofertas presentadas por todos consorcios integrados por el promotor.
ARTÍCULO 12.- Ofertas equivalentes. Cuando las ofertas presentadas fueran de conveniencia equivalente, será preferida la del promotor de la Iniciativa Privada.
Se entenderá que existe equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la oferta del promotor de la Iniciativa Privada y la mejor oferta según el orden de prelación establecido por la Comisión Evaluadora no supere el DIEZ POR CIENTO (10%).
La oferta del promotor de la Iniciativa privada no podrá contemplar un monto de inversión que supere en más de un VEINTE POR CIENTO (20%) el que hubiera estimado al momento de presentar la Iniciativa, actualizado por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, bajo pena de perder los derechos conferidos como promotor de la misma.
ARTÍCULO 13.- Mejora de ofertas. Si la diferencia entre la oferta mejor calificada y la del promotor de la Iniciativa Privada fuese de entre un DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR CIENTO (15%), ambos oferentes serán invitados a mejorar sus ofertas, en forma simultánea y en sobre cerrado, no siendo de aplicación en este extremo la fórmula de equivalencia de ofertas del artículo 12 de este Régimen.
ARTÍCULO 14.- Honorarios del Promotor de la Iniciativa Privada. En el supuesto de que el promotor de la Iniciativa Privada declarada de interés público no resultare adjudicatario, tendrá derecho a percibir, de quien resultare adjudicatario, en concepto de honorarios y gastos reembolsables, un UNO POR CIENTO (1%) del monto de la oferta adjudicada. Excepcionalmente, la autoridad licitante, previo al llamado a licitación pública, podrá incrementarlo hasta un máximo del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta adjudicada, en función de las características del proyecto y de los trabajos llevados a cabo por el promotor.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL en ningún caso estará obligado a reembolsar honorarios o gastos de ninguna especie al promotor de la Iniciativa Privada por su calidad de tal. Sin perjuicio de ello, para el caso que la iniciativa sea declarada de interés público, pero no se efectuara el llamado a licitación en un plazo de hasta DOCE (12) meses, deberá reembolsarle al iniciador el UNO POR CIENTO (1%) del monto presentado como gastos de capital.
ARTÍCULO 15.- Derechos del Promotor de la Iniciativa Privada por la autoría del proyecto. Los derechos del promotor de la Iniciativa Privada por la autoría del proyecto tendrán una vigencia de DOS (2) años, computados a partir de su presentación, aún en el caso de no ser declarada de interés público.
Si fuese declarada de interés público y luego el procedimiento de selección fuese declarado desierto, fracasado por no presentarse ofertas admisibles o convenientes, o el llamado fuera dejado sin efecto, cualquiera fuera la causa, el promotor de la Iniciativa Privada conservará los derechos previstos en el presente régimen por el plazo máximo de DOS (2) años a partir del primer llamado, siempre que el nuevo llamado se realice utilizando los mismos estudios y el mismo proyecto.